Ochrona interesów we współpracy z partnerami i podwykonawcami

Ochrona interesów we współpracy z partnerami i podwykonawcami – kluczowe klauzule i czynności notarialne

Współpraca z partnerami biznesowymi i podwykonawcami jest nierozerwalnym elementem rozwoju nowoczesnego przedsiębiorstwa. Niezależnie od tego, czy zarządzasz małym sklepem, dużą korporacją czy serwisem usługowym, w pewnym momencie będziesz musiał delegować część obowiązków, zawrzeć umowę handlową czy współpracować z dostawcami. Jednak każda taka współpraca niesie ze sobą określone ryzyka – od opóźnień w realizacji, przez brak zapłaty, aż po całkowite niewypełnienie zobowiązań umownych.

Doświadczenie pokazuje, że większość sporów biznesowych wynika nie z braku dobrych intencji, lecz z niedostatecznego zabezpieczenia interesów prawnych stron umowy. Właśnie dlatego kluczowe znaczenie ma prawidłowe skonstruowanie umowy oraz zastosowanie odpowiednich mechanizmów ochrony. Artykuł ten przybliża Ci kompleksowe podejście do zabezpieczenia interesów przy współpracy biznesowej, ze szczególnym uwzględnieniem roli notariusza oraz klauzul umownych, które rzeczywiście ochronią Twój biznes.

Wiele przedsiębiorców sądzi, że wystarczy podpisana umowa. Nic bardziej mylnego. Umowa jest fundamentem, ale to właśnie jej zawartość – konkretne klauzule, warunki realizacji i mechanizmy zabezpieczające – decyduje o Twoim bezpieczeństwie prawnym. W tym przewodniku poznasz najważniejsze strategie, przepisy i praktyczne rozwiązania, które mogą uratować Twój biznes przed kosztownym doświadczeniem braku współpracy ze strony kontrahenta.

---

Czym jest czynność notarialna i jakie ma znaczenie w umowach biznesowych?

Zadania i kompetencje notariusza

Notariusz to osoba zaufania publicznego, której rola w obrocie prawnym jest niezwykle istotna. Zgodnie z Ustawą o Notariacie i przepisami Kodeksu Cywilnego, notariusz dokonuje szerokiego zakresu czynności mających na celu ochronę interesów stron umowy oraz zapewnienie dokumentacyjności transakcji.

Do podstawowych zadań notariusza należą:

• Sporządzanie aktów notarialnych – dokumentów, które mają charakter urzędowy i pełną moc dowodową
• Poświadczanie podpisów – potwierdzanie autentyczności i własnoręczności podpisu na dokumentach
• Sporządzanie pełnomocnictw – upełnomocnianie osób trzecich do działania w imieniu strony
• Przyjmowanie oświadczeń woli – odbieranie i rejestrowanie oświadczeń prawnych
• Czuwanie nad prawem – kontrola zgodności czynności z obowiązującym ustawodawstwem

Jeden z najważniejszych aspektów pracy notariusza to czuwanie nad zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron (art. 80 § 2 Prawa o Notariacie). Notariusz jest zobowiązany do:

• Wyjaśnienia stronom znaczenia i skutków prawnych powziętych decyzji
• Upewnienia się, że strony rozumieją treść umowy
• Odmowy dokonania czynności sprzecznej z prawem
• Zwrócenia uwagi na potencjalne ryzyka zawarte w postanowieniach umowy

Przepisy notarialne – ramy prawne

Działalność notariuszy reguluje przede wszystkim Ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku o Notariacie. Przepisy zawarte w tej ustawie determinują, na jakich zasadach notariusz może działać i jakie obowiązki musi spełnić. Dla przedsiębiorcy interesujące będą zwłaszcza przepisy dotyczące:

• Formy aktów notarialnych – wymóg, by każdy akt notarialny miał formę pisemną i był podpisany zarówno przez notariusza, jak i strony
• Właściwości notariusza – zasada, że czynności notarialnych dokonuje się w siedzibie notariusza, chyba że uzasadniają to szczególne okoliczności
• Odczytania aktu – obowiązek notariusza, by przed podpisaniem dokument odczytał stronom i upewnił się, że rozumieją jego treść

Równie ważne są przepisy Kodeksu Cywilnego, które definiują samo pojęcie umowy i określają zasady jej zawierania. Artykuł 353¹ KC stanowi o zasadzie swobody umów – strony mogą dowolnie określać zawartość umowy, jej warunki i postanowienia. To oznacza, że to Ty decydujesz, jakie klauzule zabezpieczające będą w umowie zawarte.

---

Kluczowe klauzule umowne – jak rzeczywiście chronić swoje interesy

Prawidłowo skonstruowana umowa handlowa to fundament bezpiecznej współpracy. Każda klauzula powinna być precyzyjnie sformułowana, aby uniknąć rozbieżności interpretacyjnych, które mogą stać się źródłem sporu.

1. Dokładne określenie przedmiotu umowy

Pierwszą i najważniejszą klauzulą jest precyzyjny opis przedmiotu umowy. Nie możesz sobie pozwolić na ogólnikowe zapisy.

Nieprawidłowe sformułowanie:

• „Dostarczenie produktów najlepszej jakości w rozsądnym terminie”

Prawidłowe sformułowanie:

• „Dostawa 100 opakowań produktu X, spełniającego normę ISO 9001, o wymiarach 10x10x5 cm, w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy, do siedziby kupującego w Warszawie, z możliwością zwrotu w ciągu 14 dni na warunkach określonych w art. 4 niniejszej umowy”

Szczegółowe określenie przedmiotu zmniejsza ryzyko nieporozumień i ułatwia ewentualne dochodzenie roszczeń na drodze sądowej.

2. Terminy i warunki realizacji z karami umownymi

Kara umowna to jeden z najczęściej stosowanych i najpraktyczniejszych instrumentów zabezpieczania umowy. Polega na ustaleniu z góry określonej kwoty, którą strona niedotrzymująca warunków umowy będzie zobowiązana zapłacić drugiej stronie.

Kara umowna powinna być:

• Określona kwotowo lub jako procent wartości umowy (np. 0,5% wartości umowy za każdy dzień zwłoki)
• Proporcjonalna do wagi naruszenia (zwykle kar jest więcej, im większą stratę powoduje naruszenie)
• Obowiązująca obie strony (możesz zastrzec kary zarówno za zwłokę w zapłacie, jak i za niedostarczenie towaru)

Zaleta kar umownych polega na tym, że nie musisz wykazywać wysokości faktycznie poniesionej szkody. Wystarczy, że kontrahent nie dotrzymał warunku, a masz prawo do kary.

3. Klauzula poufności – ochrona informacji biznesowych

W dzisiejszych czasach informacje to jeden z najcenniejszych zasobów biznesu. Klauzula poufności chroni Twoją tajemnicę przedsiębiorstwa – opisy techniczne, receptury, listy klientów, strategie marketingowe, ceny itp.

Klauzula powinna zawierać:

• Definicję informacji poufnych – jasne wskazanie, jakie dane są objęte klauzulą
• Obowiązki stron – zakaz dalszego ujawniania, dostęp tylko dla upoważnionych pracowników
• Okres obowiązywania – klauzula poufności może obowiązywać także po zakończeniu umowy (np. 3 lata)
• Sankcje – kara umowna lub obowiązek naprawienia szkody za naruszenie poufności

Warte uwagi jest to, że Ustawa o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji (art. 11) definiuje tajemnicę przedsiębiorstwa, a jej zawarta w umowie definicja powinna być z nią zbieżna.

4. Klauzula siły wyższej – kiedy umowa nie ma zastosowania

Klauzula siły wyższej to postanowienie umowne, które zwalnia strony z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, jeśli uniemożliwia to zdarzenie niezawisłe od ich woli – takie jak trzęsienie ziemi, powódź, epidemia czy całkowita niedostępność surowców.

Prawidłowa klauzula siły wyższej powinna:

• Wymieniać konkretne zdarzenia (nie tylko „siła wyższa”, ale np. „klęski żywiołowe, epidemie, zakazy importu”)
• Określać procedurę zgłaszania (strona, na którą spadła siła wyższa, musi niezwłocznie powiadomić drugą stronę)
• Wskazywać konsekwencje (np. „jeśli sytuacja potrwa dłużej niż 6 miesięcy, każda ze stron może odstąpić od umowy”)

5. Warunki płatności i sposoby zabezpieczenia wierzytelności

Brak zapłaty to jeden z głównych problemów w biznesie. Umowa powinna jasno określać:

• Termin płatności (np. „w ciągu 14 dni od wystawienia faktury”)
• Kwotę (konkretna suma, a nie „ustalona później”)
• Sposób płatności (przelew, gotówka, czek)
• Konsekwencje zwłoki (np. odsetek ustawowy, kara umowna)

Możesz również zastosować dodatkowe zabezpieczenia, takie jak:

• Zaliczka – wymaganie wpłaty części kwoty przed rozpoczęciem realizacji umowy
• Gwarancja bankowa – zobowiązanie banku dłużnika do zapłaty na wypadek jego niewywiązania się
• Zastaw zwykły lub rejestrowy – obciążenie majątku dłużnika, które daje Ci prawo do zaspokojenia ze sprzedaży przedmiotu zastawu
• Hipoteka – dla nieruchomości

6. Dobrowolne poddanie się egzekucji – najszybszy sposób dochodzenia roszczeń

Jeśli chcesz mieć maksimum bezpieczeństwa, zastrzeż w umowie dobrowolne poddanie się egzekucji. Jest to czynność notarialna, w której dłużnik z góry zgodnie się ze wszczęciem postępowania egzekucyjnego bez konieczności wcześniejszego procesu sądowego.

Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji:

• Przyspieszą dochodzenie roszczeń – zamiast najpierw wygrywać sprawę w sądzie, możesz od razu wszcząć egzekucję
• Muszą być ujęte w formie aktu notarialnego – nie wystarczy zwykły zapis w umowie
• Wymagają precyzyjnego określenia zobowiązania – kwota, termin zapłaty, źródło zobowiązania

Nota bene: firma może poddać się egzekucji zarówno w całej kwocie umowy, jak i jej części. Procedura ta jest szczególnie popularna w umowach najmu, sprzedaży nieruchomości oraz umowach finansowania.

---

Przepisy dotyczące braku współpracy – artykuł 640 kodeksu cywilnego

Co mówi przepis?

Jeden z najczęściej pomijanych, a niezwykle istotnych przepisów to artykuł 640 Kodeksu Cywilnego, który reguluje sytuację, w której do wykonania dzieła potrzebna jest współpraca kontrahenta (zamawiającego), a ten tej współpracy odmawia.

Przepis stanowi dosłownie:

Praktyczne znaczenie artykułu 640 kc

Przepis ma zastosowanie nie tylko do umów o dzieło, ale – poprzez odesłanie zawarte w art. 656 § 1 KC – także do umów o roboty budowlane. W praktyce oznacza to, że jeśli:

1. Zamawiający (partner/klient) nie spełnia swoich obowiązków – na przykład nie przekazuje placu budowy, nie dostarcza niezbędnych materiałów, nie udziela zgody na określone działania
2. Wykonawca wyznaczy zamawiającemu termin – z wyraźnym zagrożeniem odstąpieniem od umowy
3. Termin bezskutecznie upłynie – zamawiający mimo wezwania nie wywiąże się z obowiązków

To wykonawca (podwykonawca, partner) ma prawo do odstąpienia od umowy, co w efekcie może zwolnić go z konsekwencji niewykonania umowy.

Brak współpracy inwestora w realizacji budowy

Praktyczny przykład ilustruje znaczenie tego przepisu. Wyobraź sobie sytuację:

Scenariusz: Twoja firma zawarła umowę o roboty budowlane z inwestorem. Umowa przewiduje budowę domu jednorodzinnego w terminie 12 miesięcy. Jednak inwestor:

• Nie przekazuje placu budowy przez 3 miesiące
• Nie udzielił zgody na początkowe prace przygotowawcze
• Zmienia decyzje co do projektu co tydzień, powodując opóźnienia
• Nie zapewnia dostępu do mediów (prąd, woda)

Działanie na podstawie art. 640 KC:

1. Wysyłasz zawiadomienie do inwestora, wyznaczając 30-dniowy termin na spełnienie obowiązków (przekazanie placu, wyrażenie zgody na prace)
2. W zawiadomieniu wyraźnie grozisz odstąpieniem od umowy
3. Po bezskutecznym upływie terminu wysyłasz oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Konsekwencje: Umowa wygasa, Twoja firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie, a inwestor ma obowiązek zapłaty za już wykonane prace zgodnie z zasadami prawa.

To niezwykle potężne narzędzie ochrony, ale wymaga prawidłowego udokumentowania i wyznaczenia rozsądnego terminu. Sąd będzie sprawdzał, czy termin był wystarczający i czy zawiadomienie było dostatecznie jasne co do konsekwencji.

---

Rola notariusza w zabezpieczeniu umów – od poświadczenia podpisu do aktów notarialnych

Poświadczenie podpisu – pierwsza linia obrony

Notarialne poświadczenie podpisu to czynność, w ramach której notariusz potwierdza, że określony podpis został złożony przez zidentyfikowaną osobę w jego obecności. Wydawać by się mogło, że to formalna procedura, ale w rzeczywistości zapewnia niezwykle istotną funkcję.

Poświadczenie podpisu jest wymagane w szczególności dla:

• Umów zbycia udziałów w spółkach
• Umów zbycia przedsiębiorstw
• Pełnomocnictw
• Oświadczeń podstawą wpisów w księgę wieczystą
• Innych dokumentów wymagających potwierdzenia autentyczności

Praktyczne zalety:

• Dokumentuje, że podpis pochodził od konkretnej osoby (uniemożliwia kwestionowanie autentyczności)
• Zwiększa moc dowodową dokumentu
• Jest wymagany do wielu formalności urzędowych

Sporządzenie pełnomocnictwa notarialnego

Jeśli nie możesz osobiście uczestniczyć w zawarciu ważnej umowy (np. umowy o roboty budowlane), możesz udzielić pełnomocnictwa notarialnego drugiej osobie.

Pełnomocnictwo musi zawierać:

• Precyzyjny opis uprawnień pełnomocnika (np. „do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przy ul. Warszawskiej 5″)
• Dane pełnomocnika i mocodawcy
• Okres ważności (pełnomocnictwo może być bezterminowe lub na określony czas)
• Zastrzeżenia (możesz ograniczyć uprawnienia pełnomocnika, np. „do zawarcia umowy za kwotę nie wyższą niż 500 000 zł”)

Ważne: w przypadku czynności wymagających formy aktu notarialnego (np. sprzedaż nieruchomości), pełnomocnictwo również musi być udzielone w formie aktu notarialnego.

Akt notarialny – forma o największej mocy prawnej

Jeśli chcesz maksymalnie zabezpieczyć umowę, możesz zawrzeć ją w formie aktu notarialnego. Akt notarialny to dokument, który:

• Ma charakter urzędowy – pełną moc dowodową bez konieczności dalszych postępowań
• Jest przechowywany w siedzibie notariusza – nie ma ryzyka zagubienia lub sfałszowania
• Zawiera oświadczenia woli złożone w obecności notariusza – wszystko jest dokumentowane

Procedura sporządzenia aktu notarialnego:

1. Obie strony stawiają się w siedzibie notariusza
2. Notariusz legitymuje strony i sprawdza ich zdolność do czynności prawnych
3. Notariusz wyjaśnia stronom znaczenie i skutki prawne powziętych decyzji
4. Strony wyrażają swoją wolę zawarciaумowy
5. Notariusz odczytuje treść aktu
6. Strony podpisują dokument w obecności notariusza

Akt notarialny można zawrzeć dla każdej umowy – nie tylko tych wymaganych ustawowo. W praktyce umowy z partnerami biznesowymi zawarte w formie aktu notarialnego dają znacznie większe bezpieczeństwo prawne.

Dokumenty wymagane do sporządzenia akt notarialnego

Aby sprawnie przygotować akt notarialny, musisz mieć gotowe:

Dla osób fizycznych:

• Ważny dowód osobisty lub paszport
• PESEL
• Dane adresowe

Dla osób prawnych (firm):

• Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub ewidencji CEIDG
• Dane osoby uprawnionej do reprezentacji firmy
• Dokumenty tożsamości osoby podpisującej akt (najczęściej prezes/kierownik)

Dodatkowe dokumenty zależy od rodzaju umowy (np. przy umowie sprzedaży nieruchomości: akt własności, czy wycena nieruchomości)

---

Tabela porównawcza – sposoby zabezpieczenia umowy

Sposób Zabezpieczenia	Opis	Zalety	Wady	Dla Kogo?
Kara Umowna	Określona z góry kwota płacona przy naruszeniu umowy	Szybkie egzekwowanie, nie trzeba wykazywać szkody	Sąd może obniżyć karę	Wszystkie rodzaje umów
Gwarancja Bankowa	Bank gwaranta zobowiązuje się do zapłaty na wypadek niewykonania umowy	Wysoka wiarygodność, bank pokrywa ryzyko	Koszt prowizji bankowej, procedura czasochłonna	Umowy o dużych wartościach
Poręczenie	Poręczyciel zobowiązuje się do wykonania zobowiązania dłużnika	Osoba fizyczna/prawna odpowiada za dłużnika	Ryzyko, że poręczyciel nie będzie płatny	Umowy z mniejszymi kwotami
Zastaw Zwykły	Obciążenie rzeczy ruchomej, dające prawo do zaspokojenia ze sprzedaży	Pierwszeństwo przed innymi wierzycielami	Wymaga wydania rzeczy wierzycielowi	Umowy z materiałami/towarami
Hipoteka	Obciążenie nieruchomości	Pierwszeństwo, duża wartość zabezpieczenia	Proces rejestracji, wysokie koszty	Umowy o dużych kwotach, nieruchomości
Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji	Dłużnik z góry zgadza się na egzekucję	Szybkie dochodzenie roszczeń bez procesu	Wymaga formy aktu notarialnego	Umowy z wypłatą odroczoną
Pełnomocnictwo Notarialne	Upoważnienie do działania w imieniu strony	Bezpieczeństwo, możliwość precyzyjnego ograniczenia uprawnień	Brak osobistego nadzoru	Transakcje wymuszające osobiste stawiennictwo
Akt Notarialny	Forma całej umowy	Maksymalna pewność, moc urzędowa, przechowanie	Wyższe koszty, procedura dłuższa	Umowy o dużej wartości, nieruchomości

---

Praktyczne wdrożenie – krok po kroku

Faza 1: przygotowanie umowy (2-3 tygodnie przed podpisaniem)

1. Opisz dokładnie przedmiot umowy – nie używaj ogólników, bądź maksymalnie szczegółowy
2. Określ terminy i warunki – kiedy co będzie wykonane, jakie są konsekwencje zwłoki
3. Zaproponuj kary umowne – dostosuj je do wartości umowy (zwykle 0,3-1% wartości za dzień zwłoki)
4. Dodaj klauzule ochronne:
   • Poufność
   • Siłę wyższą
   • Rozwiązanie umowy
   • Odpowiedzialność za szkody
5. Wymagaj spotkania z notariuszem – aby omówić formę aktu notarialnego (jeśli wartość umowy uzasadnia)

Faza 2: konsultacja prawna (1 tydzień przed podpisaniem)

1. Poddaj umowę analizie adwokata/radcy – może dostrzec ryzyka, których Ty przeoczyłeś
2. Sprawdź zdolność finansową kontrahenta – wyszukaj informacje o jego zapisach w sądzie, CEIDG
3. Ustal, czy umowa ma być w formie aktu notarialnego – zależy to od wartości i ryzyka
4. Jeśli decydujesz się na akt notarialny – umów się z notariuszem na termin (zwykle 1-2 tygodnie)

Faza 3: podpisanie umowy (dzień realizacji)

Scenariusz 1: Umowa zwykła (bez notariusza)

• Obie strony podpisują umowę
• Warto mieć świadków (np. pracowników, osoby trzecie)
• Przechowuj oryginał w bezpiecznym miejscu

Scenariusz 2: Poświadczenie podpisu notarialnego

• Każda ze stron osobno idzie do notariusza
• Notariusz potwierdza podpis na kopii umowy
• Koszty: zwykle 50-100 zł per strona

Scenariusz 3: Akt notarialny

• Obie strony stawiają się u notariusza
• Notariusz odczytuje umowę, wyjaśnia skutki prawne
• Strony podpisują w obecności notariusza
• Notariusz przechowuje oryginał, każda strona otrzymuje kopię
• Koszty: zwykle 300-1000 zł (zależy od wartości umowy)

Faza 4: monitoring realizacji

1. Dokumentuj każdy etap wykonania – notatki, maile, faktury, potwierdzenia dostarczeń
2. Reaguj szybko na pierwsze opóźnienia – wyślij wezwanie, zanim będzie za późno
3. Skorzystaj z klauzuli art. 640 KC – jeśli kontrahent odmawia współpracy, wyznacz termin i groź odstąpieniem
4. Przechowuj wszystkie dokumenty – mogą być potrzebne w procesie sądowym

Faza 5: dochodzenie roszczeń (w razie potrzeby)

1. Wyślij wezwanie do zapłaty – ultimatum z konkretną kwotą i terminem
2. Jeśli posiadasz oświadczenie o poddaniu się egzekucji – wznów egzekucję sądową
3. Jeśli nie masz oświadczenia – złóż pozew do sądu
4. Skonsultuj się z adwokatem – na tym etapie profesjonalna pomoc jest niezbędna

---

FAQ – Najczęściej Zadawane Pytania

Czy notariusz może sprawdzić, czy warunki umowy są uczciwe?

Tak. Notariusz ma obowiązek czuwania nad zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron. Jeśli zawarte w umowie postanowienia byłyby sprzeczne z prawem (np. niedozwolone klauzule) lub wyraźnie niesprawiedliwe, notariusz może wskazać na to stronom. Jednak ostateczna decyzja należy do samych stron.

Czy potrzebuję akt notarialny do każdej umowy biznesowej?

Nie. Akt notarialny jest wymagany ustawowo dla umów dotyczących nieruchomości, sprzedaży udziałów w spółkach oraz niektórych innych transakcji. Dla zwykłych umów handlowych jest to opcja – możesz wybrać prostsze formy, jeśli wartość umowy to uzasadnia.

Co zrobić, jeśli kontrahent nie wywiązuje się z umowy?

1. Wyślij wezwanie do zapłaty/wykonania (pisemnie, najlepiej listem rekomendowanym). 2. Czekaj na odpowiedź (zwykle 14 dni). 3. Jeśli brak respons, złóż pozew do sądu (w przypadku umów handlowych – do sądu okręgowego). 4. W toku procesu będziesz mógł dochodzić odszkodowania, kar umownych itp.

Czy gwarancja bankowa jest droższa niż inne formy zabezpieczenia?

Tak, gwarancja bankowa pochodzi prowizję bankową (zwykle 0,5-2% wartości gwarancji rocznie). Jednak dla umów o dużych wartościach (np. milionowe kontrakty budowlane) warta jest ta inwestycja ze względu na bezpieczeństwo.

Czy umowa zawarta bez świadków jest ważna?

Tak. Kodeks Cywilny nie wymaga świadków do ważności umów handlowych (z pewnymi wyjątkami). Jednak świadkowie mogą być przydatni w razie sporu – mogą potwierdzić, że umowa była zawarta, jakie warunki były omawiane itp.

Czy notariusz może odmówić sporządzenia umowy?

Tak. Notariusz ma prawo do odmowy dokonania czynności sprzecznej z prawem (art. 81 Prawa o Notariacie). Jednak takie odmowy to rarytety – zwykle notariusz najpierw wskaże stronom na potencjalne problemy i czeka, czy strony chcą umowę zmienić.

Czy kara umowna zawsze będzie wyegzekwowana?

Nie zawsze. Sąd może zmniejszyć karę umowną, jeśli uzna ją za rażąco wygórowaną w stosunku do faktycznie poniesionej szkody. Jednak jeśli kara będzie rozsądna (zwykle do 1% wartości umowy dziennie), sąd ją zaakceptuje.

Jak długo trwa sporządzenie aktu notarialnego?

Od momentu umówienia się do wykonania czynności notarialnej – zwykle 1-2 tygodnie. Sama czynność (spotkanie u notariusza) trwa 30-60 minut.

---

Wnioski

Zabezpieczenie interesów przy współpracy z partnerami i podwykonawcami to proces, który wymaga systematycznego podejścia i wiedzy prawnej. Kluczowe są trzy elementy:

1. Precyzyjnie sformułowana umowa – z konkretnymi warunkami, terminami, karami i klauzulami ochronnymi
2. Profesjonalna forma – wykorzystanie usług notariusza do poświadczenia podpisów lub sporządzenia aktów notarialnych
3. Szybka i zdecydowana reakcja – na pierwsze sygnały niewywiązywania się z umowy

Nie czekaj, aż sprawy się skomplikują. Inwestycja w prawidłowe zabezpieczenie umowy (2-5% jej wartości) jest zawsze mniejsza niż potencjalna strata wynikająca z niewykonania zobowiązań. A artykuł 640 Kodeksu Cywilnego oraz przepisy notarialne to narzędzia, które masz do dyspozycji – wystarczy ich świadomie użyć.